汪興毅老師二建法規【考題突擊班】成功覆蓋20題,有圖有真相!
2021-05-26 11:23:37
2021年《建設工程法規及相關(guān)知識》考題突擊班主講:汪興毅
導讀:太厲害了,一個(gè)考題突擊班,汪興毅老師就成功覆蓋了20道題,這是個(gè)什么概念,相信你是知道的。
汪興毅老師【高頻考點(diǎn)班】和【考題突擊班】預測考點(diǎn)匯總
1. 根據我國招標投標法的有關(guān)規定,下列有關(guān)開(kāi)標的表述中,正確的是(??)。
A.開(kāi)標應當在招標文件確定的提交投標文件截止時(shí)間之后公開(kāi)進(jìn)行
B.開(kāi)標時(shí)只能由投標人或者其推選的代表檢查投標
C.投標人對開(kāi)標有異議, 應當在開(kāi)標現場(chǎng)提出
D.投標人少于5個(gè)的,不得開(kāi)標,應當重新招標
汪興毅老師,考題突擊班,第7講11分鐘,建設工程法規及相關(guān)知識重點(diǎn)強調
查看答案
參考答案:C
參考解析:開(kāi)標應當在招標文件確定的提交投標文件截止時(shí)間的同一時(shí)間公開(kāi)進(jìn)行;開(kāi)標地點(diǎn)應當為招標文件中預先確定的地點(diǎn)。開(kāi)標由招標人主持,邀請所有投標人參加。投標人少于3個(gè)的,不得開(kāi)標,應重新招標。投標人對開(kāi)標有異議的,應當在開(kāi)標現場(chǎng)提出,招標人應當當場(chǎng)作出答復,并制作記錄。
2. 施工企業(yè)主要負責人對安全生產(chǎn)的職責包括(??)。
A.工程項目實(shí)行總承包的,定期考核分包企業(yè)安全生產(chǎn)管理情況
B.督促落實(shí)本單位重大危險源的安全管理措施
C.現場(chǎng)監督危險性較大工程安全專(zhuān)項施工方案的落實(shí)情況
D.保證本企業(yè)安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施
汪興毅老師,考題突擊班,第5講30分鐘,建設工程法規及相關(guān)知識重點(diǎn)強調
查看答案
參考答案:B
參考解析:生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的主要負責人對本單位安全生產(chǎn)工作負有下列職責:
(1)建立、健全本單位安全生產(chǎn)責任制;
(2)組織制定本單位安全生產(chǎn)規章制度和操作規程;
(3)保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施;
(4)督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作,及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患;
(5)組織制定并實(shí)施本單位的生產(chǎn)安全事故應急救援預案;
(6)及時(shí)、如實(shí)報告生產(chǎn)安全事故;
(7)組織制定并實(shí)施本單位安全生產(chǎn)教育和培訓計劃。
詳見(jiàn)教材P210。
9.關(guān)于項目經(jīng)理部說(shuō)法,正確的是( ?。?br/>
A.項目經(jīng)理部是施工企業(yè)的常設下屬機構
B.施工項目不論規模大小,均應當設立項目經(jīng)理部
C.項目經(jīng)理部可以獨立承擔民事責任
D.施工企業(yè)應當明確項目經(jīng)理部的職責
汪興毅老師,考題突擊班,第7講6分鐘,建設工程法規及相關(guān)知識重點(diǎn)強調
查看答案
參考答案:D
參考解析:項目經(jīng)理部不具備法人資格,而是施工企業(yè)根據建設工程施工項目而組建的非常設的下屬機構。A選項錯。
對于大中型施工項目,施工企業(yè)應當在施工現場(chǎng)設立項目經(jīng)理部;小型施工項目,可以由施工企業(yè)根據實(shí)際情況選擇適當的管理方式。B選項錯。
由于項目經(jīng)理部不具備獨立的法人資格,無(wú)法獨立承擔民事責任。C選項錯。
施工企業(yè)應當明確項目經(jīng)理部的職責、任務(wù)和組織形式。D選項正確。詳見(jiàn)教材P8。
【考點(diǎn)來(lái)源】2Z201022 企業(yè)法人與項目經(jīng)理部的法律關(guān)系。
17.下列責任承擔的方式,屬于行政處罰的是( ?。?br/>
A.拘役
B.罰金
C.停止損害
D.責令停產(chǎn)停業(yè)
汪興毅老師,考題突擊班,第7講21分鐘,建設工程法規及相關(guān)知識重點(diǎn)強調
查看答案
參考答案:D
參考解析:(1)警告;(2)罰款;(3)沒(méi)收違法所得,沒(méi)收非法財物;(4)責令停產(chǎn)停業(yè);(5)暫扣或者吊銷(xiāo)許可證,暫扣或者吊銷(xiāo)執照;(6)行政拘留;(7)法律、行政法規規定的其他行政處罰。
25.關(guān)于仲裁裁決不予執行和撤銷(xiāo),說(shuō)法正確的是( ?。?br/>
A.仲裁的程序違反法定程序的,當事人只能申請撤銷(xiāo)仲裁裁決,不得申請不予執行仲裁裁決
B.當事人申請撤銷(xiāo)仲裁裁決的,應當在收到裁決書(shū)之日起3個(gè)月內提出
C.當事人可以向仲裁委員會(huì )所在地的中級人民法院申請撤銷(xiāo)仲裁裁決
D.仲裁裁決被人民法院依法撤銷(xiāo)后,當事人就該糾紛不得再行申請仲裁,只能向人民法院起訴
汪興毅老師,考題突擊班,第7講31分鐘,建設工程法規及相關(guān)知識重點(diǎn)強調
查看答案
參考答案:D
參考解析:仲裁裁決作出后,當事人應當履行裁決。一方當事人不履行的,另一方當事人可以依照我國《民事訴訟法》的規定,向人民法院申請執行。根據我國最高人民法院的相關(guān)司法解釋?zhuān)斒氯松暾垐绦兄俨貌脹Q案件,由被執行人所在地或者被執行財產(chǎn)所在地的中級人民法院管轄;執行案件符合基層人民法院一審民商事案件級別管轄受理范圍的,經(jīng)上級人民法院批準后,可以由被執行人住所地或被執行財產(chǎn)所在地的基層人民法院管轄。
26.關(guān)于無(wú)效施工合同工程款的結算,正確的是( ?。?br/>
A.建設工程經(jīng)驗收合格的,發(fā)包人應當按照合同約定進(jìn)行工程款結算
B.建設工程驗收不合格,修復后的建設工程經(jīng)驗收仍不合格的,發(fā)包人可以在結算中大幅度減少結算金額
C.建設工程驗收不合格,修復后的建設工程經(jīng)驗收合格的,維修費用應當由發(fā)包人與承包人共同承擔
D.建設工程經(jīng)驗收合格的, 發(fā)包人可以參照合同關(guān)于工程價(jià)款的約定折價(jià)承包人
汪興毅老師,考題突擊班,第8講15分鐘,考點(diǎn)突擊班重點(diǎn)強調
查看答案
參考答案:D
參考解析:《民法典》規定,建設工程施工合同無(wú)效,但是建設工程經(jīng)驗收合格的,可以參照合同關(guān)于工程價(jià)款的約定折價(jià)補償承包人。A選項錯。D選項正確。建設工程施工合同無(wú)效,且建設工程經(jīng)驗收不合格的,按照以下情形處理:(1)修復后的建設工程經(jīng)驗收合格的,發(fā)包人可以請求承包人承擔修復費用;C選項錯。(2)修復后的建設工程經(jīng)驗收不合格的,承包人無(wú)權請求參照合同關(guān)于工程價(jià)款的約定折價(jià)補償。發(fā)包人對因建設工程不合格造成的損失有過(guò)錯的,應當承擔相應的責任。B選項錯。詳見(jiàn)教材P119
28.當事人對建設工程實(shí)際竣工日期有爭議,關(guān)于人民法院認定竣工日期的說(shuō)法,正確的是( ?。?。
A.建設工程經(jīng)竣工驗收合格的,以承包人提交竣工驗收報告之日為竣工日期
B.承包人已經(jīng)提交竣工驗收報告,發(fā)包人拖延驗收的,以承包人提交驗收報告之日為竣工日期
C.建設工程未經(jīng)竣工驗收,承包人向發(fā)包人交付工程,發(fā)包人拒絕接收的,以承包人申請交付為竣工日期
D.建設工程未經(jīng)竣工驗收,發(fā)包人通知承包人交付工程,并實(shí)際占有使用工程,以發(fā)包人通知到達之日為竣工日期
汪興毅老師,考題突擊班,第11講18分鐘,考點(diǎn)突擊班重點(diǎn)強調
查看答案
參考答案:B
參考解析:《最高人民法院關(guān)于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》 (法釋【2004】14號)規定,當事人對建設工程實(shí)際竣工日期有爭議的,按照以下情形分別處理:
(1)建設工程經(jīng)竣工驗收合格的,以竣工驗收合格之日為竣工日期;A選項錯。
(2)承包人已經(jīng)提交竣工驗收報告,發(fā)包人拖延驗收的,以承包人提交驗收報告之日為竣工日期;B選項正確。
(3)建設工程未經(jīng)竣工驗收,發(fā)包人擅自使用的,以轉移占有建設工程之日為竣工日期。D選項錯。
詳見(jiàn)教材P111。
30.關(guān)于借款合同的說(shuō)法,正確的是( ?。?。
A.自然人之間的借款合同應當采用書(shū)面形式
B.借款的利息可以預先在本金中扣除
C.自然人之間的借款合同,自貸款人提供借款時(shí)成立
D.借款人未按照約定的借款用途使用借款的,貸款人可以停止發(fā)放借款,但不得解除合同
汪興毅老師,考題突擊班,第5講18分鐘,考點(diǎn)突擊班重點(diǎn)強調
查看答案
參考答案:C
參考解析:借款合同應當采用書(shū)面形式,但是自然人之間借款另有約定的除外 。 A選項錯。借款的利息不得預先在本金中扣除 。B選項錯。自然人之間的借款合同,自貸款人提供借款時(shí)成立。C選項正確。借款人未按照約定的借款用途使用借款的,貸款人可以停止發(fā)放借款、提前收回借款或者解除合同。D選項錯。詳見(jiàn)教材P162。
33.關(guān)于仲裁裁決效力說(shuō)法正確的是( ?。?。
A.仲裁裁決具有強制執行力,一方當事人不履行,對方當事人可以向仲裁委員會(huì )申請強制執行
B.仲裁裁決在《紐約公約》締約國或地區,不能直接承認和執行
C.當事人向人民法院申請撤銷(xiāo)裁決的,該裁決書(shū)不發(fā)生法律效力
D.仲裁裁決作出后,當事人不得就已經(jīng)裁決的事項再行申請仲裁,也不得就此提起訴訟
汪興毅老師,考題突擊班,第7講31分鐘,考點(diǎn)突擊班重點(diǎn)強調
查看答案
參考答案:D
參考解析:仲裁裁決作出后,當事人應當履行裁決 。 一方當事人不履行的,另一方當事人可以依照《民事訴訟法》的規定,向人民法院申請執行,受申請的人民法院應當執行 。A選項錯?!都~約公約》是有關(guān)仲裁裁決的國際公約,該公約為各締約國家 、 地區承認和執行外國仲裁裁決提供了保證和便利。涉外案件的仲裁裁決或者外國仲裁裁決,均可依據《紐約公約》,向有管轄權的締約國或者地區的法院申請承認和執行 。B選項錯。仲裁裁決被人民法院依法撤銷(xiāo)后,當事人之間的糾紛并未解決。根據《仲裁法》的規定,當事人就該糾紛可以根據雙方重新達成的仲裁協(xié)議申請仲裁,也可以向人民法院起訴。C選項。仲裁實(shí)行一裁終局的制度。裁決作出后,當事人就同一糾紛再申請仲裁或者向人民法院起訴的,仲裁委員會(huì )或者人民法院不予受理。但是,裁決被人民法院依法撤銷(xiāo)或者不予執行的,當事人就該糾紛可以根據雙方重新達成的仲裁協(xié)議申請仲裁,或者向人民法院起訴。D選項。
34.根據《注冊建造師管理規定》,申請人申請注冊的下列情形中,不予注冊的是( ?。?。
A.因執業(yè)活動(dòng)受到刑事處罰,自刑事處罰執行完畢之日起至申請注冊之日已滿(mǎn)7年的
B.年齡超過(guò)60周歲的
C.被吊銷(xiāo)注冊證書(shū),自處罰決定之日起至申請注冊之日止已滿(mǎn)3年的
D.申請人的聘用單位不符合注冊單位要求
汪興毅老師,考題突擊班,第4講19分鐘,考點(diǎn)突擊班重點(diǎn)強調
查看答案
參考答案:D
參考解析:《注冊建造師管理規定》中規定,申請人有下列情形之一的,不予注冊:
(1)不具有完全民事行為能力的。
(2)申請在兩個(gè)或者兩個(gè)以上單位注冊的。
(3)未達到注冊建造師繼續教育要求的 。
(4)受到刑事處罰,刑事處罰尚未執行完畢的。
(5)因執業(yè)活動(dòng)受到刑事處罰,自刑事處罰執行完畢之日起至申請注冊之日止不滿(mǎn)5年的 。
(6)因前項規定以外的原因受到刑事處罰,自處罰決定之日起至申請注冊之日止不滿(mǎn)3年的 。
(7)被吊銷(xiāo)注冊證書(shū),自處罰決定之日起至申請注冊之日止不滿(mǎn)2年的 。
(8)在申請注冊之日前3年內擔任項目經(jīng)理期間,所負責項目發(fā)生過(guò)重大質(zhì)量和安全事故的。
(9)申請人的聘用單位不符合注冊單位要求的 。
(10)年齡超過(guò)65周歲的。
(11)法律、法規規定不予注冊的其他情形 。詳見(jiàn)教材P63。
39.關(guān)于投標保證金的說(shuō)法正確的是( ?。?。
A.投標保證金不得超過(guò)招標項目估算價(jià)的5%
B.投標保證金有效期可以短于投標有效期
C.招標人分兩階段招標的,應當在第一階段要求投標人提交投標保證金
D.投標截止后投標人撤銷(xiāo)投標文件的,招標人可以不退還投標保證金
汪興毅老師,考題突擊班,第6講13分鐘,考點(diǎn)突擊班重點(diǎn)強調
查看答案
參考答案:D
參考解析:選項A、B錯誤,《招標投標法實(shí)施條例》規定,招標人在招標文件中要求投標人提交投標保證金的,投標保證金不得超過(guò)招標項目估算價(jià)的2% 。投標保證金有效期應當與投標有效期一致。招標人不得挪用投標保證金。
選項C錯誤,實(shí)行兩階段招標的,招標人要求投標人提交投標保證金的,應當在第二階段提出。
選項D正確,投標截止后投標人撤銷(xiāo)投標文件的,招標人可以不退還投標保證金。詳見(jiàn)教材P82~83。
42.根據《建筑市場(chǎng)信用管理暫行辦法》,建筑市場(chǎng)各方主體的下列情形中,應當列入建筑市場(chǎng)主體“黑名單"的是( ?。?。
A.發(fā)生違法分包,受到行政處罰的
B.發(fā)生工程質(zhì)量安全事故受到行政處罰的
C.經(jīng)法院判決或者仲裁機構裁決,認定為拖欠工程款的
D.利用虛假材料、以欺騙手段取得企業(yè)資質(zhì)的
汪興毅老師,考題突擊班,第8講13分鐘,考點(diǎn)突擊班重點(diǎn)強調
查看答案
參考答案:D
參考解析:《建筑市場(chǎng)信用管理暫行辦法》規定,縣級以上住房城鄉建設主管部門(mén)按照“誰(shuí)處罰、誰(shuí)列入”的原則,將存在下列情形的建筑市場(chǎng)各方主體,列入建筑市場(chǎng)主體黑名單:
(1)利用虛假材料、以欺騙手段取得企業(yè)資質(zhì)的;
(2)發(fā)生轉包、出借資質(zhì),受到行政處罰的;
(3)發(fā)生重大及以上工程質(zhì)量安全事故,或1年內累計發(fā)生2次及以上較大工程質(zhì)量安全事故,或發(fā)生性質(zhì)惡劣、危害性嚴重、社會(huì )影響大的較大工程質(zhì)量安全事故,受到行政處罰的;
(4)經(jīng)法院判決或仲裁機構裁決,認定為拖欠工程款,且拒不履行生效法律文書(shū)確定的義務(wù)的。詳見(jiàn)教材P106。
44.下列法律文書(shū)中,不具強制執行效力的是( ?。?。
A.由行政主管部門(mén)主持達成的調解書(shū)
B.仲裁委員會(huì )在仲裁程序中形成的調解書(shū)
C.人民法院在民事案件審理中制作的調解書(shū)
D.由人民調解委員會(huì )調解達成的并經(jīng)人民法院司法確認的調解協(xié)議
汪興毅老師,考題突擊班,第10講25分鐘,考點(diǎn)突擊班重點(diǎn)強調
查看答案
參考答案:A
參考解析:執行根據是當事人申請執行、人民法院移交執行以及人民法院采取強制措施的依據。執行根據主要有:
(1)人民法院制作的發(fā)生法律效力的民事判決書(shū)、裁定書(shū)以及生效的調解書(shū)等; (2)人民法院作出的具有財產(chǎn)給付內容的發(fā)生法律效力的刑事判決書(shū)、裁定書(shū); (3)仲裁機構制作的依法由人民法院執行的生效仲裁裁決書(shū)、仲裁調解書(shū);
(4)公證機關(guān)依法作出的賦予強制執行效力的公證債權文書(shū);
(5)人民法院作出的先予執行的裁定、執行回轉的裁定以及承認并協(xié)助執行外國判決、裁定或裁決的裁定;
(6)我國行政機關(guān)作出的法律明確規定由人民法院執行的行政決定;
(7)人民法院依督促程序發(fā)布的支付令等。
BCD作為執行根據,都具有執行效力。詳見(jiàn)教材P329。
46.關(guān)于標底說(shuō)法正確的是( ?。?。
A.招標人可以自行決定是否編制標底
B.招標人可以根據實(shí)際情況確定招標項目標底的數量
C.國有資金投資的建筑工程招標的,應當設有招標標底
D.在保密的前提下,接受招標人委托編制標底的中介機構可以為該項目的投標人提供咨詢(xún)
汪興毅老師,考題突擊班,第11講25分鐘,考點(diǎn)突擊班重點(diǎn)強調
查看答案
參考答案:A
參考解析:B選項錯誤:一個(gè)招標項目只能有一個(gè)標底;C選項錯誤:招標人可以自行決定是否編制標底;D選項錯誤:招標代理機構不得在所代理的招標項目中投標或者代理投標,也不得為所代理的招標項目的投標人提供咨詢(xún)。 。
49.關(guān)于施工許可證申請延期的說(shuō)法,正確的是( ?。?。
A.自領(lǐng)取施工許可證之日起6個(gè)月內因故不能按期開(kāi)工的,應當申請延期
B.延期以3次為限,每次不得超過(guò)3個(gè)月
C.既不開(kāi)工又不申請延期的,施工許可證由發(fā)證機關(guān)廢止
D.超過(guò)延期時(shí)限的施工許可證,自行廢止
汪興毅老師,考題突擊班,第5講17分鐘,考點(diǎn)突擊班重點(diǎn)強調
參考答案:D
參考解析:《建筑法》規定,建設單位應當自領(lǐng)取施工許可證之日起3個(gè)月內開(kāi)工。因故不能按期開(kāi)工的,應當向發(fā)證機關(guān)申請延期;延期以?xún)纱螢橄?,每次不超過(guò)3個(gè)月。既不開(kāi)工又不申請延期或者超過(guò)延期時(shí)限的,施工許可證自行廢止。詳見(jiàn)教材P48。
56.關(guān)于建設工程返修說(shuō)法,正確的是( ?。?。
A.施工企業(yè)僅對已完成的工程負責返修
B.對施工中出現質(zhì)量問(wèn)題的建設工程, 無(wú)論是否屬于施工企業(yè)原因造成的,施工企業(yè)都應當負責返修
C.暫缺
D.對竣工驗收不合格的建設工程,若是施工企業(yè)原因造成的質(zhì)量問(wèn)題對該項工程承擔一定風(fēng)險的有關(guān)各方(即具有可保利益的各方),均可作為被保險人,由施工企業(yè)有償返修
汪興毅老師,考題突擊班,第2講2分鐘,考點(diǎn)突擊班重點(diǎn)強調
參考答案:B
參考解析:選項B正確,不論是施工過(guò)程中出現質(zhì)量問(wèn)題的建設工程,還是竣工驗收時(shí)發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題的工程,施工單位都要負責返修。詳見(jiàn)教材P274
59.下列情形中屬于“掛證”的是( ?。?。
A.達到法定退休年齡正式退休和依法提前退休,實(shí)際工作單位與注冊單位一致,但社會(huì )保險繳納單位與注冊單位不一致的
B.因事業(yè)單位改制等原因保留事業(yè)單位身份,實(shí)際工作單位為所在事業(yè)單位下屬企業(yè),社會(huì )保險由該事業(yè)單位繳納的
C.社會(huì )保險繳納單位與注冊單位—致,實(shí)際工作單位與注冊單位不一致的
D.屬于軍隊自主擇業(yè)人員,實(shí)際工作單位與注冊單位一致,社會(huì )保險繳納單位與注冊單位不一致的
汪興毅老師,考題突擊班,第8講11分鐘,考點(diǎn)突擊班重點(diǎn)強調
參考答案:C
參考解析:住房和城鄉建設部辦公廳《關(guān)于做好工程建設領(lǐng)域專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格“掛證”等違法違規行為專(zhuān)項整治工作的補充通知》(建辦市函 【2019】92號)則規定,對實(shí)際工作單位與注冊單位一致,但社會(huì )保險繳納單位與注冊單位不一致的人員,以下6類(lèi)情形,原則上不認定為“掛證”行為:
(1)達到法定退休年齡正式退休和依法提前退休的;A選項不屬于掛證情形。
(2)因事業(yè)單位改制等原因保留事業(yè)單位身份,實(shí)際工作單位為所在事業(yè)單位下屬企業(yè),社會(huì )保險由該事業(yè)單位繳納的;B選項不屬于掛證情形。
(3)屬于大專(zhuān)院校所屬勘察設計、工程監理 、 工程造價(jià)單位聘請的本校在職教師或科研人員,社會(huì )保險由所在院校繳納的。
(4)屬于軍隊自主擇業(yè)人員的;D選項不屬于掛證情形。
(5)因企業(yè)改制、征地拆遷等買(mǎi)斷社會(huì )保險的。
(6)有法律法規、國家政策依據的其他情形。
詳見(jiàn)教材P68
9.根據《建設工程質(zhì)量管理條例》,下列工程中,法定最低保修期限為2年的有( ?。?。
A.房屋建筑的主體結構工程
B.裝修工程
C.給排水管道工程
D.屋面防水工程
E.設備安裝工程
汪興毅老師,考題突擊班,第5講29分鐘,考點(diǎn)突擊班重點(diǎn)強調
查看答案
參考答案:BCE
參考解析:電氣管線(xiàn)、給排水管道、設備安裝和裝修工程,為2年。
《建設工程質(zhì)量管理條例》規定,在正常使用條件下,建設工程的最低保修期限為:
(1)基礎設施工程、房屋建筑的地基基礎工程和主體結構工程,為設計文件規定的該工程的合理使用年限;
(2)屋面防水工程、有防水要求的衛生間、房間和外墻面的防滲漏,為5年;
(3)供熱與供冷系統,為2個(gè)采暖期、供冷期;
(4)電氣管線(xiàn)、給排水管道、設備安裝和裝修工程,為2年。
其他項目的保修期限由發(fā)包方與承包方約定。詳見(jiàn)教材P298。
14.根據《環(huán)境噪聲污染防治法》規定,在城市市區噪聲敏感建筑物集中區城內,禁止夜間進(jìn)行產(chǎn)生環(huán)境噪聲污染的建筑施工作業(yè)。但可以除外的情形有( ?。?。
A.搶修搶險作業(yè)
B.涉及施工企業(yè)商業(yè)秘密的
C.使用專(zhuān)有技術(shù)的
D.利用扶貧資金實(shí)行以工代賑的
E.因生產(chǎn)工藝上要求必須連續作業(yè)的
汪興毅老師,考題突擊班,第6講32分鐘,考點(diǎn)突擊班重點(diǎn)強調
參考答案:AE
參考解析:《環(huán)境噪聲污染防治法》規定,在城市市區噪聲敏感建筑物集中區域內,禁止夜間進(jìn)行產(chǎn)生環(huán)境噪聲污染的建筑施工作業(yè),但搶修、搶險作業(yè)和因生產(chǎn)工藝上要求或者特殊需要必須連續作業(yè)的除外。因特殊需要必須連續作業(yè)的,必須有縣級以上人民政府或者其有關(guān)主管部門(mén)的證明。以上規定的夜間作業(yè),必須公告附近居民。詳見(jiàn)教材P175。
15.有效的民事法律行為具備的條件有( ?。?。
A.行為人具有相應的民事行為能力
B.行為人意思表示真實(shí)
C.不違反法律,法規的強制性規定
D.行為人獲得行政許可
E.不違背公序良俗
汪興毅老師,考題突擊班,第5講21分鐘,考點(diǎn)突擊班重點(diǎn)強調
參考答案:ABCE
參考解析:有效的民事法律行為需要同時(shí)具備上述三個(gè)條件,否則為無(wú)效的民事法律行為。
1、行為人具有相應的民事行為能力;
2、意思表示真實(shí);
3、不違反法律、行政法規的強制性規定,不違背公序良俗。
詳見(jiàn)教材P119。
20.勞動(dòng)者的貨幣工資有( ?。?br/>
A.工資
B.獎金
C.保險金
D.津貼
E.補貼
汪興毅老師,考題突擊班,第7講24分鐘,考點(diǎn)突擊班重點(diǎn)強調
參考答案:ABDE
參考解析:工資,是指用人單位依據國家有關(guān)規定和勞動(dòng)關(guān)系雙方的約定,以貨幣形式支付給勞動(dòng)者的勞動(dòng)報酬,如計時(shí)工資、計件工資、獎金、津貼和補貼等。P143
汪興毅老師--高頻考點(diǎn)班
6.根據《安全生產(chǎn)法》,施工企業(yè)主要負責人對安全生產(chǎn)的責任是( ?。?。
A.工程項目實(shí)行總承包的,定期考核分包單位安全生產(chǎn)管理情況
B.保證本企業(yè)安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施
C.督促落實(shí)本企業(yè)重大危險源的安全管理措施
D.在施工現場(chǎng)組織協(xié)調工程項目安全生產(chǎn)活動(dòng)
汪興毅老師,高頻考點(diǎn)班,第7講24分鐘,建設工程法規及相關(guān)知識重點(diǎn)強調
參考答案:B
參考解析:生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的主要負責人對本單位安全生產(chǎn)工作負有下列職責:
(1)建立、健全本單位安全生產(chǎn)責任制;
(2)組織制定本單位安全生產(chǎn)規章制度和操作規程;
(3)保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施;
(4)督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作,及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患;
(5)組織制定并實(shí)施本單位的生產(chǎn)安全事故應急救援預案;
(6)及時(shí)、如實(shí)報告生產(chǎn)安全事故;
(7)組織制定并實(shí)施本單位安全生產(chǎn)教育和培訓計劃。
詳見(jiàn)教材P210。
15.關(guān)于違約責任的免除,說(shuō)法正確的是( ?。?br/>
A.合同中約定造成對方人身?yè)p害的免責條款有效
B.發(fā)生不可抗力后,必然導致全部責任的免責
C.遲延履行后發(fā)生不可抗力的,不免除責任
D.因不可抗力不能履行合同,不用通知對方
汪興毅老師,高頻考點(diǎn)班,第5講23分鐘,違約責任的免除重點(diǎn)強調
參考答案:C
參考解析:《民法典》規定,合同中的下列免責條款無(wú)效:
(1)造成對方人身?yè)p害的;A選項錯。
(2)因故意或者重大過(guò)失造成對方財產(chǎn)損失的。
我國的《民法典》僅承認不可抗力為法定的免責事由 。當事人一方因不可抗力不能履行合同的,根據不可抗力的影響,部分或者全部免除責任,但是法律另有規定的除外 。B選項錯。 、當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的,不免除其違約責任。C選項正確。
因不可抗力不能履行合同的,應當及時(shí)通知對方,以減輕可能給對方造成的損失,并應當在合理期限內提供證明。D選項錯。詳見(jiàn)教材P127
17.下列責任承擔的方式,屬于行政處罰的是( ?。?br/>
A.拘役
B.罰金
C.停止損害
D.責令停產(chǎn)停業(yè)
汪興毅老師,高頻考點(diǎn)班,第2講15分鐘,建設工程法律責任制度中重點(diǎn)強調
參考答案:D
參考解析:2017年 9月經(jīng)修改后公布的《行政處罰法》規定,行政處罰的種類(lèi):
(1)警告;
(2)罰款;
(3)沒(méi)收違法所得,沒(méi)收非法財物;
(4)責令停產(chǎn)停業(yè);
(5)暫扣或者吊銷(xiāo)許可證,暫扣或者吊銷(xiāo)執照;
(6)行政拘留;
(7)法律、行政法規規定的其他行政處罰。AB選項屬于刑事責任。
【考點(diǎn)來(lái)源】2Z201093 建設工程行政責任的種類(lèi)及承擔方式
37.招標人下列行為屬于以不合理條件限制、排斥潛在投標人或者投標人的是( ?。?。
A.拒收未通過(guò)資格預審的投標人提交的投標文件
B.依法必須進(jìn)行招標的項目以特定行業(yè)的業(yè)績(jì)、獎項作為加分條件
C.設定與合同履行有關(guān)的資格條件
D.對不同的投標人采取相同的資格審查標準
汪興毅老師,高頻考點(diǎn)班,第3講31分鐘,建設工程招標投標制度重點(diǎn)強調
參考答案:B
參考解析:《招標投標法實(shí)施條例》規定,招標人不得以不合理的條件限制、排斥潛在投標人或者投標人。招標人有下列行為之一的,屬于以不合理條件限制、排斥潛在投標人或者投標人:…(3)依法必須進(jìn)行招標的項目以特定行政區域或者特定行業(yè)的業(yè)績(jì)、獎項作為加分條件或者中標條件。P79
5.建設工程竣工驗收應當具備的條件有( ?。?。
A.有完整的技術(shù)檔案和施工管理資料
B.有施工企業(yè)簽署的工程保修書(shū)
C.有工程使用的主要建筑材料、建筑構配件和設備的進(jìn)場(chǎng)試驗報告
D.有勘察、設計、施工、監理等單位分別簽署的質(zhì)量合格文件
E.已經(jīng)辦理工程竣工資料歸檔手續
汪興毅老師,高頻考點(diǎn)班,第1講5分鐘,學(xué)習指導中重點(diǎn)強調參考答案:ABCD
參考解析:《建設工程質(zhì)量管理條例》進(jìn)一步規定,建設工程竣工驗收應當具備下列條件:
(1)完成建設工程設計和合同約定的各項內容;
(2)有完整的技術(shù)檔案和施工管理資料;
(3)有工程使用的主要建筑材料、建筑構配件和設備的進(jìn)場(chǎng)試驗報告;
(4)有勘察、設計、施工、工程監理等單位分別簽署的質(zhì)量合格文件;
(5)有施工單位簽署的工程保修書(shū)。